公司未收到工程款，为何却被判向实际施工人付款？ / 四六文摘

[基本案情] 牛叉公司承建甲公司的一厂房项目,施工过程中甲公司多次变更却不给签证,加上进度款支付严重迟延,导致牛叉公司的施工一度严重降效甚至停工.为了及时止损,牛叉公司无奈之下只好中途退场. 牛叉公司 ...

最高法院:实际施工人即便在起诉时未直接请求发包人承担连带支付责任,法院依然按照司法解释的规定判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任,不属于超出诉讼请求. 裁判理由关于二审判决是否遗漏 ...

最高院: 在法律没有规定被挂靠人应承担工程款支付责任,或对发包人支付工程款承担连带责任,且侯光冬等三人亦没有主张俊锋公司(被挂靠人)违反挂靠合同义务的情形下,侯光冬等三人明知俊锋公司没有直接向其支付工 ...

案情简介某房地产公司与某建筑公司签订施工总承包合同,乙方签字处盖有建筑公司的印章,并由陈某作为工程项目负责人签名.随后,建筑公司与陈某签订责任书,约定案涉工程由陈某组织施工,建筑公司从中收取1%的管 ...

没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义承揽建设工程的行为,被视为挂靠.在挂靠施工行为中,无论发包人知不知情,在工程竣工验收合格的情况下,发包人都是向被挂靠的企业支付工程款,实际施工人不能越过 ...

作者乔谦律师 [裁判要旨] <关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释>规定建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期.本案中发承包双方约定工程款支 ...

对这个问题,法院在处理上也面临两难的选择.如果法院认为发包人对实际施工人的付款不符合发包人与承包人之间的约定,不构成有效支付,则发包人可能面临重复付款的风险:如果法院认定发包人对实际施工人的付款构成有 ...

借用资质的实际施工人诉请工程款,法院应予支持 --无论发包人是否知晓实际施工人借用资质承揽工程,借用资质的实际施工人均可依法直接向发包人主张工程欠款. 标签:|工程款|实际施工人|借用资质|通谋虚伪 ...

"背靠背"条款的裁判观点文|赫少华律师上海市君悦律师事务所合伙人实践中,一般将建设单位向承包方支付工程款作为承包方向分包方支付工程款之条件,通常又称"背靠背&q ...

案情简介广云公司在与米兰公司达成初步合作意向后,在双方还未签订合同之前,广云公司便作为甲方与乙方付某签订<工程内部合同>,约定将广云公司承建的案涉工程交由付某以项目经理的身份全面负责,自 ...

很多分包合同中都会约定,待甲方支付工程款后,才按相应比例向分包人支付.这样的约定叫做"背靠背支付条款",在合法的分包关系中,是有效的. 如果双方是违法分包呢?这样的"背靠 ...

佣金.业务提成算不算工资? 员工离职时,公司仍未收到业务款,离职员工要求结算业务提成的,要不要给? 案例来源:中国裁判文书网,案号:(2019)粤19民终4868号案情简介: 劳动者陆某诉求:要求东 ...

本报讯 1月24日,山东高法官方公众号公布了一个有关劳动纠纷的案例.陆云生系上海某物业公司员工.2020年1月6日,陆云生因父亲生病向其主管提交请假单后回老家,请假时间为2020年1月6日至1月13日 ...

江苏省高级人民法院公司减资未通知债权人,使债权人丧失了要求其清偿债务或提供担保的权利,减资股东应在减资范围内承担补充责任

文︱赖亿波,高校在读研究生作者以"口头辞退"."法院级别为高级人民法院"等关键词在北大法宝案例库检索共得63份裁判文书,经筛选后得14份各省高级人民法院采信口 ...

公司因收到假发票被罚款,董事高管是否要承担赔偿责任? 作者 | 唐青林张德荣贾伟波北京云亭律师事务所阅读提示实践中,有的单位和个人向公司提供虚假发票进行报销.提款,公司对此予以默认或者未做发 ...

很多互联网公司为了提升产品用户活跃度,会通过设置随机奖励的模式来吸引用户下载和使用产品,而通常此类营销手段都是通过后台程序代码实现,具有固定的概率和规则,如果这些规则一旦泄露,将可能直接导致公司营销目 ...

公司未收到工程款，为何却被判向实际施工人付款？